【精华】装修合同模板锦集5篇
随着人们法律意识的建立，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编精心整理的装修合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
装修合同 篇1【案情介绍】
孙xx与白xx达成口头协议，由白xx负责装修孙xx的二居室商品房，工程款共计3万元，工期1个月。孙xx付款后，白xx组织人员进驻场地开始施工。由于施工中白xx不负责任，到处接活，人手常常不够，于是白xx招募一些临时人员帮忙，这些人员往往素质不高，或者没有装修经验。并且由于白xx拖欠工人工资，故工人消极怠工，以至工程施工后3个月尚未完工，导致孙xx无法入住，不得不在外租房居住;同时由于施工人员不慎，造成孙xx楼下房屋漏水，造成楼下住户支付修复费5000元。随后孙xx发现，装修工程已完工部分质量严重不合格，存在卫生间门歪曲，木线有缝隙，玻璃松动，整体墙面光洁度不够、不均匀，门套歪曲不在一个平面，背面不对称等问题。孙xx与白xx数次交涉，但是白xx不是对孙xx避而不见，就是推托责任，说装修的问题应找木工赵**和水泥工王**而不应由其负主要责任，还数次说忙完手头工程就帮孙xx解决装修问题。但要追回一定的施工费。孙xx和白xx协商不成，于是向人民法院提起诉讼，请求人民法院判决白xx退还全部工程款，并赔偿其在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用。
【审理结果】
人民法院接 ……此处隐藏6051个字……包人负责支付垃圾清运费用（大写）________________元（此费用不在工程价款内）。物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
14．2施工期间，发包人将外屋钥匙________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责交还锁________把，由承包人当场负责安装交付使用。
14．3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午________点______分至______点______分；下午______点______分至______点______分。
第十五条其他约定事项：______________________________________________________________.
第十六条附则
16．1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
16．2本合同签订后工程不得转包。
16．3本合同一式________份，双方各执________份。
16．4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
附件一：装饰施工内容报价单；
附件二：甲方提供材料、设备表；
附件三：甲方委托乙方购卖材料报价单；
附件四：工程项目变更单
附件五：工程质量验收单
附件七：工程保修单
承包人（盖章）：________ 发包人（签字）：________
法定代表人（签字）：________
委托代理人（签字）:________ 委托代理人（签字）：________
________年_____月_____
