深圳市装修合同9篇
在不断进步的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编帮大家整理的深圳市装修合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
深圳市装修合同1发包人(以下简称甲方)：
住所：
联系电话：
承包人(以下简称乙方)：
营业执照号：
住所：
法定代表人：
联系电话：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程地点：____________________________________。
2、户型结构：_________________________ ……此处隐藏18824个字……进度的前提下，双方可采取协商解决。
12．2协商不成可通过进行调解；
12．3当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列任何一种方式解决：
□向仲裁委员会申请仲裁；
□向XX市（区）人民法院起诉。
13、合同解除和终止
13．1有下列情形之一的，可以解除合同：
⑴甲乙双方协商一致；
⑵因不可抗力致使合同无法履行；
⑶因一方违约致使合同无法履行；
13。2甲乙方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。
14、附则
14。1本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。均具同等法律效力。
14。2附件
⑴施工图纸或作法说明
⑵工程项目一览表
⑶工程项目预算书
⑷甲方供应材料设备清单
15、补充条款
发包人：承包人：
发包人代表：承包人代表：
地址：地址：
电话：电话：
邮编：邮编：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
年月日年月日
附件（4）
工程甲方供应材料设备清单
序号
材料或设备
名称
规格
型号
单位
数量
数
量
单价
供应
时间
送达
地点
备
